小sao货揉揉你的奶真大电影,久久精品国产亚洲av人妖,日本欧美中文字幕人在线,国产乱女乱子视频在线播放

北京頭狼網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司與貝卡羅尼家具（北京）有限公司承攬合同糾紛案


北京市通州區(qū)人民法院
民事判決書
（2009）通民初字第5125號
原告北京頭狼網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，住所地北京市海淀區(qū)建材城西二里23號樓4單元203（住宅）。

法定代表人魏連奎，總經(jīng)理。

委托代理人黃喜軍，北京市金帝律師事務(wù)所律師。

被告貝卡羅尼家具（北京）有限公司，住所地北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)平家疃村村委會南1000米。

法定代表人樊麗婭，總經(jīng)理。

委托代理人李嘉林，男，貝卡羅尼家具（北京）有限公司經(jīng)理，住(略)。

原告北京頭狼網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱原告）與被告貝卡羅尼家具（北京）有限公司（以下簡稱被告）承攬合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員張兵獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告委托代理人黃喜軍，被告委托代理人李嘉林到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。

原告訴稱：2008年9月18日，原、被告簽訂網(wǎng)站建設(shè)合同，約定原告為被告進行網(wǎng)站設(shè)計開發(fā)，被告支付服務(wù)費4000元。合同簽訂后，原告按約定履行義務(wù)，并按時向被告提交工作成果。被告對原告提交的工作成果確認后表示盡快支付剩余款項2000元，但拖延至今未付。故訴至法院，請求判令被告給付原告網(wǎng)站建設(shè)服務(wù)費2000元并承擔本案訴訟費用。

被告辯稱：被告與原告簽訂合同后，被告按合同約定的付款方式支付原告2000元。合同約定驗收之后再付另2000元。2008年10月被告以電話方式通知原告不做這個網(wǎng)站了，支付給原告的2000元被告也不要了；原告為被告制作的網(wǎng)站需要被告提供公司的簡介、新聞圖片、產(chǎn)品型號等，如無該內(nèi)容被告確認的網(wǎng)站無法全部完成，因被告已通知原告不再制作該網(wǎng)站了，所以被告未提供上述材料，最后確認工作無法進行，網(wǎng)站沒有制作完畢；合同約定超過15個工作日未付款，原告有權(quán)解除合同，已經(jīng)收取的款項不予退還，制作的網(wǎng)站予以刪除。我們認為合同已經(jīng)解除，網(wǎng)站的域名已不存在，故不同意原告的訴訟請求。

經(jīng)審理查明：2008年9月18日，原告（乙方）就為被告（甲方）進行網(wǎng)站設(shè)計開發(fā)雙方簽訂網(wǎng)站建設(shè)合同約定：在制作過程中，乙方對甲方提出的合理修改要求，乙方應(yīng)盡力協(xié)助實現(xiàn)，并交由甲方驗收通過；項目完成后乙方將項目文件源碼交付于甲方；網(wǎng)站開發(fā)內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方需求，為甲方進行網(wǎng)站設(shè)計開發(fā)，詳細內(nèi)容參閱附件；合同總金額為人民幣4000元（不含發(fā)票）；付款方式：款項分3期支付：第一期款項即簽訂合同時預(yù)付人民幣1000元；第二期款項即在合同規(guī)定的時間內(nèi)，乙方完成網(wǎng)站引導(dǎo)頁美工設(shè)計并通知甲方進行驗收。驗收合格后，甲方對驗收結(jié)果出具書面確認并支付乙方人民幣1000 元；第三期款項即在合同規(guī)定的時間內(nèi)，乙方完成網(wǎng)站全部美工設(shè)計制作及各功能模塊開發(fā)、網(wǎng)站的整體調(diào)試，并通知甲方對網(wǎng)站進行驗收。驗收合格后，甲方對驗收結(jié)果出具書面確認并支付乙方人民幣2000元；網(wǎng)站完成時間：項目工期自2008年9月19日起算總周期為14個工作日（到10月2日）；合同解除及違約責任：因甲方單方面責任導(dǎo)致延期付款超過15個工作日，乙方有權(quán)解除合同停止為甲方進行服務(wù)，甲方所支付的款項不予退還，乙方有權(quán)刪除乙方服務(wù)器內(nèi)由乙方所制作的頁面及數(shù)據(jù)庫，由此造成的損失由甲方負責；本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)簽字蓋章后，即具法律效力。此外，雙方對其他內(nèi)容進行了約定。雙方均在該合同上簽字蓋章。合同訂立后，被告分2次給付原告價款合計2000元。2008年10月20日，被告工作人員通過電子郵件給原告的工作人員發(fā)出便函：“……網(wǎng)站的測試我做了，基本符合要求，由于我公司內(nèi)部有些變化，事情有些突然，所以目前無法把余款（2000元）匯給你，……我們會抓緊時間把此事解決好，不會讓你們承擔損失，還會與你們繼續(xù)合作下去……�！庇嗫�2000元被告至今未付，原告訴至法院解決。

另查，雙方簽訂的合同無附件，

上述事實有原告向本院提交的網(wǎng)站建設(shè)合同、2008年10月2日的電子郵件、2008年10月20日的電子郵件及雙方當事人陳述等在案佐證。

本院認為：原、被告雙方自愿訂立的網(wǎng)站建設(shè)合同，系雙方真實意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效。雙方均應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)。被告認為其于2008年10月以電話方式通知原告不做該網(wǎng)站，支付給原告的2000元被告也不要了。對此原告不予認可，被告亦未提供相關(guān)證據(jù)加以證明，故對被告該辯稱理由，本院不予采信。被告認為該網(wǎng)站需要其提供公司的簡介、新聞圖片、產(chǎn)品型號等。由于雙方未簽訂合同附件，故被告的該抗辯意見，本院不予采納。雙方在合同中約定的完工日期是2008年10月2日，被告在履行了第二期付款義務(wù)后，于2008年10月20日通過電子郵件給原告的工作人員發(fā)出便函，表明網(wǎng)站的測試已做，余款2000元無法匯出。據(jù)此，本院認定被告對原告制作的網(wǎng)站全部美工設(shè)計制作、各功能模塊開發(fā)及網(wǎng)站的整體調(diào)試予以驗收。在原告的工作成果制作完畢并經(jīng)被告予以驗收的情況下，被告認為合同已經(jīng)解除的主張，無事實和法律依據(jù)，本院不予支持。現(xiàn)原告要求被告給付剩余價款2000元的訴訟請求合理，證據(jù)充分，本院予以支持。依據(jù)《中華人民共和國民合同法》第一百零九條、第二百六十三條之規(guī)定，判決如下：

被告貝卡羅尼家具（北京）有限公司于判決生效之日起七日內(nèi)給付原告北京頭狼網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司剩余價款二千元。

如果被告未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費二十五元，由被告貝卡羅尼家具（北京）有限公司負擔，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。













審 判 員 張 兵


二00九 年 四 月 十三 日


書 記 員 王 亞 潔